AVVISI DI GARE D'APPALTO
Asta pubblica per l'affidamento dei lavori di sistemazione del Porto Canale Leonardesco - nuova pavimentazione e arredo urbano - II stralcio
Il Comune di Cesenatico - Via Marino Moretti n. 4 - 47042 Cesenatico
(FO) - tel. 0547/79221, fax 0547/83820, indice un'asta pubblica, col
criterio del prezzo piu' basso mediante offerta a prezzi unitari
trattandosi di lavori a corpo e a misura, con esclusione delle
offerte anomale, ai sensi dell'art. 21, Legge 109/94 e successive
mcdifiche, per l'affidamento dei lavori di sistemazione del Porto
Canale Leonardesco - nuova pavimentazione e arredo urbano - II
stralcio.
L'importo a base d'asta e' di Lire 1.900.092.737 (pari a Euro
981.316,01) di cui Lire 15.000.000 per l'esecuzione dei piani di
sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procedera' all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola
offerta valida. Ci si riserva di affidare i lavori di un II lotto ai
sensi dell'art. 12 della Legge 1/78.
L'asta avra' luogo presso la Residenza municipale, il 14/9/l999, alle
ore 10.
L'importo dei lavori, cosi' come risultante dal capitolato speciale
dell'appalto, e' il seguente: lavori a misura: Lire 1.218.989.637 -
lavori a corpo: Lire 666.103.100 - categorie di iscrizione ANC
richieste: G3 per l'importo di Lire 750.000.000 piu' S7 per l'importo
di Lire 1.500.000.000.
Consegna dei lavori: entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione
della gara. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: 238 giorni
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Scansione obbligatoria dei lavori: inizio 20/9/1999 - ultimazione
15/5/2000. Penale per ogni giorno di ritardo: Lire 3.000.000.
Pagamenti: in acconti di Lire 300.000.000. Stato finale: entro 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori. Collaudo: entro 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori. Finanziamento: mediante assunzione di mutuo con istituto
di credito privato.
ammessa la partecipazione di associazioni temporanee orizzontali e
verticali anche non ancora costituite ai sensi dell'art. 13, Legge
109/94 e successive modifiche e di imprese aventi sede negli Stati
CEE. Non possono partecipare imprese in situazione di controllo fra
loro. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati
concorrono ed a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare a
titolo proprio alla gara. E' vietato partecipare a piu' associazioni
temporanee e partecipare sia in associazione temporanea sia
individualmente.
Presentazione delle offerte: dovra' pervenire al Comune di
Cesenatico, pena l'esclusione, entro le 13 del 13/9/1999, un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con il mittente e con
la scritta "Lavori di sistemazione del Porto Canale Leonardesco.
Nuova pavimentazione e arredo urbano - II stralcio. Scadenza
13/9/1999, ore 13".
In tale plico dovranno essere inclusi:
1) una busta chiusa, con mittente e oggetto della gara, contenente
l'offerta, che consiste nella compilazione, con firma in calce, della
lista delle categorie di lavori e forniture indicando, in cifre e in
lettere, in lire o in euro, i prezzi unitari ed il totale generale.
Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, nell'offerta
vanno indicate le opere da subappaltare, ai sensi dell'art. 34 della
Legge 109/94;
2) una dichiarazione, firmata dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa, da cui risulti: 2.1) che l'impresa o l'associazione
temporanea di imprese si e' recata sul dove deve eseguirsi il lavoro,
che ha giudicato i prezzi tali da consentire la presentazione
dell'offerta ed ha tenuto conto dei costi delle misure di prevenzione
e di sicurezza; 2.2) che l'impresa o l'associazione temporanea di
imprese accetta tutte le condizioni indicate nel bando e nel
capitolato speciale d'appalto; 2.3) che l'impresa o ciascuna impresa
dell'associazione temporanea non si trova nelle condizioni di
incapacita' di contrattare con la pubblica Amministrazione e non e'
stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in
pubblici appalti; 2.4) che l'impresa o ciascuna impresa
dell'associazione temporanea non in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo,
che non vi sono in corso procedure fallimentari o di concordato e che
non si sono verificate tali procedure nell'ultimo quinquennio; 2.5)
che l'impresa o ciascuna impresa dell'associazione temporanea e' in
regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, imposte
o tasse secondo la legislazione nazionale; 2.6) che l'impresa o
ciascuna impresa dell'associazione temporanea, nell'esercizio della
propria attivita' professionale, non ha commesso errore grave e che
non e' intervenuta, nei confronti dei soggetti rappresentanti,
condanna per un reato relativo alla condotta professionale, con
sentenza passata in giudicato; 2.7) che i soggetti dotati di potere
di rappresentanza o i direttori tecnici non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere all'appalto; 2.8) che l'impresa o ciascuna impresa
dell'associazione temporanea non si trova in situazione di controllo,
ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, con altre partecipanti
alla gara; 2.9) che l'impresa o ciascuna impresa dell'associazione
temporanea non fa parte di consorzi partecipanti alla gara;
3) certificato di iscrizione all'ANC - categoria G3 per un importo di
Lire 750.000.000 e categoria S7 per un importo di Lire 1.500.000.000.
Per le associazioni temporanee si applicano gli artt. 22 e 23 del
DLgs 406/91;
4) la prova della cauzione provvisoria di Lire 37.701.854 costituita
da: fidejussione bancaria o polizza fidejussoria di durata non
inferiore a 6 mesi, accompagnata dall'impegno del fidejussore a
rilasciare anche la cauzione definitiva nel caso in cui il
concorrente risulti aggiudicatario.
Avvertimenti: non sono ammesse le offerte condizionate ed
indeterminate. In caso di discordanza e' ritenuta valida la
percentuale indicata in lettere. Sara' esclusa l'offerta se manchi o
risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti
richiesti, se non sia contenuta nell'apposita busta interna e se
porti abrasioni o correzioni. Sono esclusi i consorzi che non
indichino per quali consorziati concorrono. In caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per inadempimento sara' interpellato il
concorrente successivo. L'aggiudicatario deve presentare, per il
contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione: cauzione definitiva
nella misura del 10%; polizza assicurativa per tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa derivati, che preveda anche una
garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione; la documentazione antimafia;
programma di esecuzione dei lavori; piano operativo di sicurezza di
dettaglio.
La lista delle categorie dei lavori e delle forniture puo' essere
chiesta all'atto della visita al luogo di esecuzione dell'opera o
mediante fax (0547/83820).
Per avere copia degli elaborati, rivolgersi alla ditta Eliotecnica
Elvis - Via Armellini n. 21 - 47042 Cesenatico (FO) - tel.
0547/84538, con preavviso di 24 ore e pagamento diretto alla
medesima.
Per informazioni telefonare ufficio arch. Bernardi Marcello, tel.
0547/79253, escluso il sabato.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Casali Roberto
Scadenza: 13 settembre 1999
