n.358 del 30.11.2022 periodico (Parte Terza)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore Appalti – Area Acquisizione lavori pubblici; I.2) Indirizzi: Viale Silvani n.6 – 40122 Bologna; I.3) Punti di contatto: tel.: 051/5275766 - fax 051/4689861 - P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

SEZIONE II: OGGETTO:

II.1.1) Breve descrizione: Opere finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino reggiano e dell’Appennino piacentino ricompresi nei bacini di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Annualità 2023-2025. Procedimento 2022_67_PC-RE CIG LOTTO 1 94919404AE. CIG LOTTO 2 94923463B9

II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45111230-9;

II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.5) Entità’ dell’appalto: il valore stimato complessivo dell’Accordo quadro è pari ad € 7.120.000,00 per Lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

II.1.6) Eventuale divisione in lotti: SI;

II.2) Descrizione II.2.1) Lotto 1: Reggio Emilia

II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH53 (Reggio Emilia) - Codice 035033;

II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino reggiano. Categoria prevalente: OS21 – classifica IV-bis - Categorie Scorporabili: OG8- classifica II - OS12-B – classifica I;

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri di valutazione si veda Appalti – Area Acquisizione lavori pubblici; I.2) Indirizzi: Viale Silvani n.6– 40122 Bologna; I.3) Punti di contatto: tel.: 051/5275766 - fax 051/4689861- P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.S

SEZIONE II: OGGETTO:

II.1.1) Breve descrizione: Opere finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino reggiano e dell’Appennino piacentino ricompresi nei bacini di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Annualità 2023-2025. Procedimento2022_67_PC-RE CIG LOTTO 1 94919404AE. CIG LOTTO 2 94923463B9

II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45111230-9;

II.1.3) Tipo di appalto: lavori

II.1.5) Entità dell’appalto: il valore stimato complessivo dell’Accordo quadro è pari ad € 7.120.000,00 per Lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

II.1.6) Eventuale divisione in lotti: SI;

II.2) Descrizione

II.2.1) Lotto 1: Reggio Emilia

II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH53 (Reggio Emilia) - Codice 035033;

II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino reggiano. Categoria prevalente: OS21 – classifica IV-bis - Categorie Scorporabili: OG8- classifica II - OS12-B –classifica I;

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri di valutazione si veda disciplinare di gara;

II.2.6) Valore stimato dell’appalto Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 4.000.000,00 articolato su 3 annualità. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 55.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 853.840,30. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica;

II.2.10) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Lotto 2: Piacenza

II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH51 (Piacenza) - codice 033032;

II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei versanti dell’Appennino piacentino. Categoria prevalente: OS21 – classifica IV- Categorie Scorporabili: OG8- classifica II - OS12-B – classifica I;

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si veda disciplinare di gara;

II.2.6) Valore stimato dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 3.120.000,00 articolato su 3 annualità. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): 44.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 672.200. Si rinvia al disciplinare di gara;

II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica;

II.2.10) Ammissibilità di varianti: no

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;

SEZIONE IV PROCEDURA:

IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione a contrarre n. 4196 del 14/11/2022;

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ (“profilo di committente”).

Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV
_Bandi-Progetti/content/ nella cartella Progetto_2022_67_RE-PC_Multilotto_AQLAVORI.zip.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema Sater entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 13/12/2022;

IV.2.7) Apertura delle offerte: Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 09:30 del giorno 13/12/2022. Piattaforma telematica SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/;

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:

VI.3) Informazioni complementari: L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione Europea, in quanto comprende anche interventi rientranti nella programmazione del PNRR soggetti all’applicazione e alla verifica del principio DNSH (Regolamento UE n.2020/852) e a quanto previsto dal D.L. 77/2021 ed alle Linee Guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021;

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna

VI.4.3) Eventuale ricorso nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010;

VI.5) Data di trasmissione alla G.U.U.E.: 18/11/2022.