n.228 del 27.07.2022 periodico (Parte Terza)

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore Appalti – Area Acquisizione lavori pubblici, Viale Silvani n.6 – 40122 BOLOGNA - tel.: 051/5275766 - fax 051/4689861 - P.E.C.:

Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it

1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;

1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;

2. APPALTO CONGIUNTO

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità regionale;

4. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa;

5. OGGETTO DELL’APPALTO

5.1) NATURA DELL'APPALTO: lavori

5.2) DESCRIZIONE: ACCORDO QUADRO PER LAVORI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE E PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEL DEMANIO IDRICO E DELLE AREE DI COMPETENZA DEL SETTORE DISTRETTO RENO CIG 9296105C84 - CPV 45240000 – 1 e 45246000-3 – NUTS ITH55. Procedimento 2022_50_BO;

- Sito o luogo principale dei lavori: Province di Bologna e Ferrara;

- Divisioni in lotti: NO.

5.3) ENTITÀ DELL’APPALTO:

- Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 97.535.608,40 articolato su 4 annualità, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara;

- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 3.486.288,40 sulle 4 annualità, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara;

- costi stimati relativi alla manodopera: euro 37.351.024,00 sulle 4 annualità, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara

- Categoria prevalente: OG8 classifica VII;

- Categorie scorporabili: OS21 classifica V, OG7 classifica V e OS18-A classifica II

- Ammissibilità di varianti: NO;

5.4) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO O TERMINE DI ESECUZIONE

- Per la stipula dei contratti attuativi dell’Accordo quadro: 4 anni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto di accordo quadro oltre all’eventuale proroga tecnica;

- Non è oggetto di rinnovo ad eccezione della proroga tecnica;

6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO;

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:

- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;

- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;

- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;

8. PROCEDURA

8.1) TIPO DI PROCEDURA:

Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione a contrarre n. 2163 del 24/6/2022;

8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. I criteri di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara cui si rinvia;

9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

9.1) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/

(“profilo di committente”) ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e d.m. (M.I.T.) del 2/12/2016, per almeno 45 giorni consecutivi nonché su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale oltreché in G.U.U.E. e in G.U.R.I, come previsto dalle disposizioni in materia di pubblicità legale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nella cartella PROGETTO_2022_50_BO_ACCORDO_QUADRO.zip. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresì sul sito Internet: www.sitar-er.it;

9.2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

9.2.1) L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/8/2022;

9.2.2) È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative;

9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: si rinvia al disciplinare di gara;

9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte

italiana o straniera corredata da traduzione giurata;

9.5) APERTURA DELLE OFFERTE

Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 09:30 del giorno 25/8/2022 mediante collegamento al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;

La data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Offerta Tecnica ed Offerta Economica, così come eventuali ulteriori sedute, verranno comunicate con un preavviso di almeno un giorno ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate sul sito internet https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti;

9.6) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;

10) ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al disciplinare di gara;

11) RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Dott. Mauro Vogli; telefono 051-5275766 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it 12) DATA DI TRASMISSIONE ALLA G.U.U.E.: 30/6/2022; 13) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna; Termini presentazione del ricorso: Il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).