COMUNICATO
Atto integrativo all'Accordo di programma approvato in data 22/5/2002 con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 109 - Stipulato in data 29/4/2002 tra la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Guastalla e pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 71 del 29 maggio 2002
Tra Roberto Ruini Presidente pro-tempore della Provincia di Reggio
Emilia domiciliato per la carica in Corso Garibaldi n. 59 - Reggio
Emilia,
Mario Dallasta Sindaco pro-tempore del Comune di Guastalla
domiciliato per la carica in Piazza Mazzini n. 1 - Guastalla;
premesso che:
- in data 22/5/2002 con decreto del Presidente della Provincia di
Reggio Emilia n. 109 e' stato approvato l'Accordo di programma tra la
Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Guastalla, relativo alla
cessione e alla presa in carico di strade e al conseguente programma
di investimenti per migliorare la condizione della viabilita';
- tale accordo, sottoscritto in data 29 aprile 2002, e' stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 71 del 29 maggio
2002;
- gli impegni assunti tra le parti relative all'esercizio finanziario
2002 sono in corso di attuazione;
- rispetto alla situazione presente all'atto della definizione degli
accordi, si sono verificate, relativamente alla viabilita' della
Bassa Reggiana e di Guastalla, le seguenti nuove condizioni:
1) sospensione dei lavori di costruzione del tratto reggiano della
Cispadana (Gualtieri-Ponte Alto di Brescello)
2) finanziamento delle opere di messa in sicurezza dei ponti stradale
e ferroviario sul torrente Crostolo in localita' Baccanello e
conseguente sopraelevazione della massicciata ferroviaria per
adeguare la stessa alla nuova quota del Ponte, con ampliamento dei
sottopassi ferroviari di Via Viazzolo Lungo in comune di Guastalla e
di Via Canossa in comune di Gualtieri, e la chiusura del passaggio a
livello di Via Cavallo previa realizzazione di un sottopasso
ciclo-pedonale;
3) sono state riscontrate gravi lesioni ai pulvini del
cavalcaferrovia di Via Ferrara (ex strada comunale ceduta dal Comune
alla Provincia) con conseguenti esigenze di prevedere, urgenti
interventi manutentivi che consentano di migliorare, unitamente al
rifacimento dei giunti, l'attuale situazione di disagio per i
residenti, provocato dal rumore;
4) e' stato concordemente stimato un costo superiore a quanto
originariamente previsto, per la realizzazione della pista ciclabile
che da S. Giacomo raggiunge il centro capoluogo, prevista al punto 4
dell'Accordo di programma anche per la richiesta dell'Amministrazione
comunale di installare l'impianto di illuminazione pubblica,
installazione originariamente non prevista;
- conseguentemente, alle nuove condizioni che si sono venute a
determinare, in specifico incontro tenutosi in Provincia per la
verifica della attuazione degli interventi previsti nell'Accordo, ai
sensi dell'art. 6 "Verifica obiettivi", si e' convenuto:
- di sostituire, per quanto riguarda l'impegno della Provincia a
valere sul Bilancio 2003, risultando disponibile a tal fine la somma
di Euro 627.000, la previsione relativa alla progettazione ed
esecuzione delle due rotatorie, previste all'intersezione tra Via
Sacco e Vanzetti e la Via Cavallo e Via Roncaglio Superiore, con la
progettazione e realizzazione di una sola rotatoria, in sostituzione
dell'attuale incrocio semaforizzato posto tra la ex SS62 (Via Cisa
Ligure), Via Ferrara e Via Donizetti;
- per risolere, alla luce di quanto indicato in premessa, i problemi
della viabilita' esistente, e di inserire, compatibilmente con le
risorse stanziate in bilancio dalla Provincia, la realizzazione della
posta ciclabile da San Giacomo al centro commerciale di Pieve,
completa dell'impianto di illuminazione publica;
- di considerare in ogni caso prioritaria la realizzazione, a valere
sull'impegno della Provincia nell'annualita' 2003, della pista
ciclabile, prevedendo pertanto la realizzazione della rotatoria di
Via Cisa Ligure solo nella misura resa compatibile dalla
disponibilita' provinciale di cui sopra;
- di posticipare la realizzazione della prevista rotatoria tra Via
Caduti dei Lager e la variante alla ex SS62, prevista per
l'annualita' 2004, al tempo dell'esame e approvazione del progetto
esecutivo di adegumento delle varianti al progetto della Cispadana.
Tutto cio' convenuto, tra le parti si concorda di modificare
l'Accordo di programma stipulato in data 29 aprile 2002 tra il Comune
di Guastalla e la Provincia di Reggio Emilia come segue:
Art. 4
Obbligo ed oneri a carico
della Provincia di Reggio Emilia
In luogo degli impegni di cui alla precedente lettera c):
c) ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria al
cavalcaferrovia di Via Ferrara (rifacimento pulvini e formazione di
nuovi giunti);
cbis) a mettere in sicurezza e a migliorare le condizioni ambientali
delle aree limitrofe a Via Sacco e Vanzetti con la costruzione di n.
3 rotonde ai seguenti incroci: - Via Sacco e Vanzetti con Viale
Cappuccini e Via Pieve (n. 2 rotatorie) - Via Ferrara con SS62 e Via
Donizetti.
Art. 5
Tempi, modalita' e quantificazione
degli oneri relativi
all'attuazione dell'Accordo
In luogo della programmazione di cui alla precedente lettera b):
b) la Provincia di Reggio Emilia si impegna e si obbliga nel corso
dell'esercizio finanziario 2002 ad avviare le procedure d'appalto
relativamente a n. 2 rotatorie in Via Sacco e Vanzetti all'incrocio
con Viale Cappuccini e Via Pieve e nel corso del 2003 ad avviare la
progettazione e le procedure d'appalto prioritariamente della pista
ciclabile che dalla frazione di S. Giacomo (Quartiere Giardino)
collega il centro capoluogo (incrocio con Via Cavallo), nonche' della
rotatoria tra Via Ferrara, Via Donizetti e la SS62 (Via Cisa Ligure),
oltre agli interventi di manutenzione straordinaria al
cavalcaferrovia.
In particolare la Provincia si impegna a:
- coordinare i tempi di esecuzione dei lavori di costruzione della
rotatoria tra Via Ferrara, Via Donizetti e la SS62 con i lavori di
messa in sicurezza del Ponte del Baccanello sulla SS62 e con i lavori
sul cavalcaferrovia di Via Ferrara;
- a redigere il progetto esecutivo della pista ciclabile che dalla
frazione di S. Giacomo (Quartiere Giardino) collega il centro
capoluogo e della rotatoria tra Via Ferrara, Via Donizetti e la SS62
(Via Cisa Ligure) entro febbraio 2004;
- di iniziare i lavori entro maggio 2004.
Letto, approvato e sottoscritto
Guastalla, li' 2/2/2004
IL PRESIDENTE DELLA IL SINDACO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DEL COMUNE DI GUASTALLA
Roberto Ruini Mario Dallasta