AVVISI DI GARE D'APPALTO
Asta pubblica per l'affidamento dei lavori di arredo urbano della zona di Ponente - I stralcio funzionale
Il Comune di Cesenatico - Settore Affari generali e istituzionali -
Ufficio Appalti (tel. 0547/79221) - Via Marino Moretti n. 4 - 47042
Cesenatico (FO), fax 0547/83820, indice un'asta pubblica, col
criterio del massimo ribasso sull'elenco dei prezzi e con esclusione
delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 21, Legge 109/94 e DM
Lavori pubblici del 18/12/1997, per l'affidamento dei lavori di
arredo urbano della zona di Ponente - I stralcio funzionale.
L'importo a base d'asta e' di Lire 1.168.942.452. Non sono ammesse
offerte in aumento.
Si procedera' all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola
offerta valida.
L'asta avra' luogo presso la Residenza municipale, il 7/8/1998, alle
ore 10.
Opere prevalenti: pavimentazioni in mattoni, resine e cordoli -
importo Lire 453.404.476, categoria 6 ANC, classifica 9.
Opere scorporabili:
1) impianto di pubblica illuminazione, importo Lire 57.463.600,
categoria 16 l, classifica 1 ANC;
2) segnaletica e sicurezza stradale, importo Lire 4.899.480,
categoria 7, classifica 1 ANC;
3) opere fognarie, importo Lire 99.805.800, categoria 10, classifica
2 ANC.
Consegna dei lavori: entro 10 giorni dalla data di stipulazione del
contratto.
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: 5 mesi naturali e
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. In detto
termine e' compreso il termine occorrente per l'impianto di cantiere.
Penale per ogni giorno di ritardo: Lire 300.000.
Pagamenti in acconto: quando l'ammontare dei lavori raggiungera'
l'importo di Lire 300.000.000; prima del pagamento della rata di
saldo l'appaltatore deve produrre una fidejussione pari al 10% del
valore complessivo dell'opera, che sara' svincolata trascorsi 2 anni
dal verbale di collaudo, salvo difformita' o vizi dell'opera
imputabili all'appaltatore. Conto finale: entro 2 mesi
dall'ultimazione dei lavori.
Collaudo: entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Finanziamento: mediante assunzione di un mutuo.
ammessa la partecipazione di associazioni temporanee orizzontali e
verticali ai sensi degli artt. 22 e 23 del DLgs 406/91 e di imprese
aventi sede negli Stati CEE.
obbligatoria la visita certificata dei luoghi, pena l'esclusione.
Presentazione delle offerte: dovra' pervenire al Comune di
Cesenatico, pena l'esclusione, entro le 13 del 6/8/1998, un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con il mittente e con
la scritta "Offerta per i lavori di arredo urbano della zona di
Ponente - I stralcio funzionale. Scadenza 6/8/1998, ore 13".
In tale plico dovranno essere inclusi:
1) una busta chiusa con mittente e oggetto della gara contenente
l'offerta, che consiste in una dichiarazione in bollo, con firma
leggibile del titolare o legale rappresentante, indicante la
percentuale del ribasso sull'importo a base d'asta in cifre e
lettere. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto,
nell'offerta vanno indicate le opere da subappaltare e da 1 a 6
subappaltatori, ai sensi dell'art. 34 della Legge 109/94;
2) la prova della costituzione della cauzione provvisoria di Lire
23.378.850, pari al 2% dell'importo a base di gara, costituita da:
quietanza del Tesoriere comunale - Cassa di Risparmio di Cesena -
filiale di Cesenatico, Via A. Garibaldi; assegno circolare, intestato
al Comune di Cesenatico; fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
di durata non inferiore a 3 mesi;
3) una dichiarazione, firmata dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa, da cui risulti: 3.1) che l'impresa o l'associazione
temporanea di imprese si e' recata sul posto dove deve eseguirsi il
lavoro e che ha giudicato i prezzi tali da consentire la
presentazione dell'offerta; 3.2) che l'impresa o l'associazione
temporanea di imprese accetta tutte le condizioni indicate nel bando
e nel capitolato speciale d'appalto; 3.3) che l'impresa o ciascuna
impresa dell'associazione temporanea, non si trova nella condizione
di incapacita' di contrattare con la pubblica Amministrazione e non
e' stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in
pubblici appalti; 3.4) che l'impresa o ciascuna impresa
dell'associazione temporanea non e' in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo,
che non vi sono in corso procedure fallimentari o di concordato e che
non si sono verificate tali procedure nell'ultimo quinquennio; 3.5)
che l'impresa o ciascuna impresa dell'associazione temporanea e' in
regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, imposte
e tasse secondo la legislazione nazionale; 3.6) che l'impresa o
ciascuna impresa dell'associazione temporanea, nell'esercizio della
propria attivita' professionale, non ha commesso errore grave e che
non e' intervenuta, nei confronti dei soggetti rappresentanti,
condanna per un reato relativo alla condotta professionale, con
sentenza passata in giudicato; 3.7) che i soggetti dotati di potere
di rappresentanza o i direttori tecnici non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere all'appalto;
4) certificato di iscrizione all'ANC, categoria 6, classifica 5
rilasciato in data non inferiore a 6 mesi. Per le associazioni
temporanee si applicano gli artt. 22 e 23 del DLgs 406/91;
5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal
direttore tecnico dell'impresa attestante l'avvenuto sopralluogo
dell'impresa nell'area oggetto dei lavori, sopralluogo da effettuarsi
nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando di
gara ed il terzo giorno antecedente la scadenza per la presentazione
dell'offerta.
Avvertimenti: non sono ammesse le offerte condizionate ed
indeterminate. In caso di discordanza e' ritenuta valida la
percentuale indicata in lettere. Sara' esclusa l'offerta se manchi o
risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti
richiesti, se non sia contenuta nell'apposita busta interna e se
porti abrasioni o correzioni.
L'aggiudicatario deve presentare, per il contratto, pena la decadenza
dell'aggiudicazione:
- cauzione definitiva nella misura del 10%;
- polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa derivanti, che preveda anche una garanzia di responsabilita'
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e che abbia un
massimale pari al valore dell'opera posta a base di gara;
- la documentazione antimafia;
- l'eventuale documentazione dimostrativa dei requisiti.
Per avere copia degli elaborati, rivolgersi alla ditta Eliotecnica
Elvis - Via Armellini n. 21 - 47042 Cesenatico (FO) - tel.
0547/84538, con preavviso di 24 ore e pagamento diretto alla
medesima.
Per informazioni telefonare ufficio arch. Bernardi Marcello
(0547/79253), tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12,30, escluso il
sabato.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Roberto Casali
Scadenza: 6 agosto 1998
